监理合同

实用的监理合同4篇

随着广大人民群众法律意识的普遍提高，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？以下是小编收集整理的监理合同4篇，欢迎大家分享。

第 1 题

某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这种行为属于 ( )。

A.法定代理

B.表见代理

C.指定代理

D.委托代理

正确答案：D,

第 2 题

当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的，应办理抵押登记，抵押合同自( )起生效。

A.签订之日

B.登记之日

C.担保之日

D.清偿之日

正确答案：B,

第 3 题

质权是一种约定的担保物权，以( )为特征。

A.转移占有

B.约定保证期间

C.债权人优先受偿

D.转让办理登记

正确答案：A,

第 4 题

中标的投标人在签订合同时，招标人对施工投标保函应在( )后退还。

A.业主提交履约担保

B.投标有效期

C.撤销投标书

D.保证书退还

正确答案：B,

第 5 题

下列代理种类中，( )主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理 方式。

A.法定代理

B.表见代理

C.委托代理

D.指定代理

正确答案：A,

第 6 题

合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。其中，关于承诺期限的表述有误的是( )。

A.信件未载明日期的，自接收到该信件的日期开始计算

B.要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达

C.要约以信件或者电报作出的，承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算

D.要约以对话方式作出的，应当即时作出承诺，但当事人另有约定的除外

正确答案：A,

第 7 题

甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争议，甲于5 月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。则 此合同自( )无效。

A. 4月1日

B. 5月1日

C. 5月20日

D. 6月30日

正确答案：A,

第 8 题

某采购员受A企业授权去B公司采购设备，在采购过程中，该采购员用盖有A企业公章的 空白合同文本，与B公司签订了购买包装材料的合同，则( )。

A.合同无效，由采购员向B公司进行赔偿

B.合同有效，但货款应由采购员承担 C.合同无效，A企业可能退货

D.合同有效，货款应由A企业支付

正确答案：D,

第 9 题

下列合同内容中，( )是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。

A.质量

B.数量

C.标的

D.价款或者报酬

正确答案：C,

第 10 题

材料供应合同按照约定应由供货方先行交付订购的材料后，采购方再付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付货款，这是采购方行 使的( )。

A.不安抗辩权

B.同时履行抗辩权

C.后履行抗辩权

D.合同中止履行的抗辩权

正确答案：C,

第 11 题

建设工程招标管理中，关于定标程序的`表述，不正确的是( )。

A.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人

B.招标人确定中标人后30天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告

C.确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判

D.中标通知书发出后的30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作 实质性修改

正确答案：B,

第 12 题

设计招标文件中，关于编制设计要求文件应兼顾的方面，下列说法中错误的是( )。

A.严格性

B.完整性

C.灵活性

D.系统性

正确答案：D,

第 13 题

执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价下降时，交付标的物 后的结算应按照( )执行。

A.新价格

B.市场价

C.原价格

D.双方协商的价格

正确答案：A,

第 14 题

某建设工程物资采购合同，供货方收取采购方定金为8万元，由于供货方违约，按合同约定 的违约金为20万元，则供货方应支付( )万元的违约金。

A.8

B. 16

C.20

D. 28

正确答案：C,

第 15 题

依据监理合同示范文本规定，关于委托人义务，下列说法中正确的是( )。

A.在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密

B.对建设工程有关事项和工程设计提出建议

C.负责合同的协调管理工作

D.在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料

正确答案：D,

第 16 题

招标人在投标须知规定的时间组织投标进行现场考察，其费用( )。

A.由招标人承担

B.由投标人承担

C.由双方平均分配

D.由双方协商解决

正确答案：B,

第 17 题

公开招标和邀请招标均应举行开标会议，应由( )主持。

A.招标人

B.投标人

C.招标监督机构

D.监理工程师

正确答案：A,

第 18 题

在开标时，如果发现投标文件未按照招标文件的要求予以密封，则应( )。

A.将其退还投标人进行密封

B.进入初评阶段后确定为无效投标文件

C.作为无效投标文件，不再进入评标

D.在详评阶段将其确定为无效投标文件

正确答案：C,

第 19 题

对招 ……此处隐藏2798个字……元( 总酬金的10%)用于本工程监理部现金奖励，由监理公司按甲方项目部考核及发放名单直接发放给本工程现场监理人员，并且甲方有权以任何方式监督此部分金额是否实现奖励约定，若期间违反约定，则甲方有权扣除奖励金额。

(二) 建筑面积为暂定量，结算面积以监理服务范围主体工程建筑面积计算，具体计算方法参见《建筑工程建筑面积计算规范》。

(三) 监理酬金为乙方按照本合同规定的监理服务范围及责任对甲方提供服务的价格，其中已包括乙方完成本合同要求的全部监理服务所需的所有费用，包括全部税项、办公费、电讯费、邮递费、交通费、提供要求份数报告的复印费及装订费在内。

(四) 总监理服务费用须在甲方收到乙方正式签署的付款申请并分期提供完税发票(发票金额应包括各项奖金及奖励款)后，按以下付款办法支付予乙方：

1. 每月由监理方申报该月监理费用并提供相关资料等(包含甲方每月在PDC平台上对监理项目部的过程评估，过程评估为合格及以上的可正常付款，评估为不合格的需待监理项目部完成绩效改进计划后支付)，经甲方审核后十五日内支付(甲方付款日为每月12日、23日，遇节假日适当调整)。甲方按月支付监理费,每月监理费用为 元(总酬金的90%/总工期)，同时计算奖罚。

2. 本合同工程入伙满三个月后双方办理结算，结算前甲方会在PDC平台上对监理公司的整个履约过程进行后评估，结算后30个工作日内付至结算价的95%，留5%做保修金，保修期满后双方进行保修结算，保修结算完成后28日内，支付剩余监理费用。

3. 监理方服从甲方对各月监理人员数量和工种的安排,申报的监理人员数量和工种应符合甲方的要求。

(五) 如非监理原因导致监理服务期限延长，延长时间在3个月以内(含3个月)，甲方不予增加任何监理费用，超过3个月则按具体延长时间、经甲方现场确认的监理人员数量及工程量清单中人员工资情况给以补偿。

(六) 因监理人责任造成工期延误，工期延长期间不支付上述任何报酬。

五、 甲方工作

1. 甲方提供资料：

1) 乙方进场时甲方提供地质勘探报告一份

2) 开工前一周甲方提供基础施工图一套

3) 开工前一周提供主体施工图纸一套

2. 甲方派驻工地总代表： 先生，全权代表甲方负责该项目的现场各项管理工作并履行相应权利及义务。

六、 监理人员

1. 监理期间，基本监理人员数量要求如下：曲江监理组织人员一览表依据监理合同对乙方的工作质量进行督促、检查和考核，并可通过抽查等方式对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时，应由甲方最后确定并按甲方对乙方提交的经济技术文件进行复审及确认。

对乙方与施工承包人、供货承包人之间的分歧进行协调和裁定。 向监理单位免费提供办公室和值班宿舍。网络点一个(网费自理)。 其他未尽事宜按附件中的《监理合作纲要》约定执行验证。规定的程序办理。办公电费甲方承担、工作餐费用由乙方自理。

2. 3.现场总监及其他监理人员须通过甲方面试方可进场，总监为 先生。 监理人员必须专职，在本合同约定监理期间，不得再兼任我司及贵司其他监理项目部及其他公司监理项目部的任何职务;

4. 监理公司项目?咳嗽北涠，须提?5个工作日以书面形式向我方项目经理部申报，待我方批准后方可实施,且应代之以同等技能的人员,该人员在其前任离岗前一周内同时到岗。

5. 若监理人员履行合同不力，我方有权要求更换监理公司相关人员，监理公司在接到我方书面通知后5个工作日内予以更换同等技能的人员, 该人员在其前任离岗同时到岗，否则甲方有权对月度支付的监理费用进行调整。

6. 监理公司项目部在未得到甲方项目经理部书面批准之前，不得擅自撤离甲方项目现场。

7. 对于监理公司的人员配置、进场时间要求，若有变动,以甲方书面通知为准。 监理资料审批时效要求不超过2个工作日，特殊情况需要充分的延迟理由。

七、 监理仪器设备

1. 乙方必须在进场后一个月内现场备齐以下仪器设备及办公用品：(见技术标书)

2. 以上仪器设备及办公用品必须按约定的时间到场，未按要求进场的，甲方将自行购买或租用并配备给现场监理人员，并从监理费用中扣除实际发生费用(购买或租用设备的成本)+购买(或租用)成本20%的违约金。同时，甲方有权在结算费用中扣除乙方报价单中所含的此部分费用。

八、 乙方工作

1. 乙方工作见合同附件1《监理工作内容》。

2. 有关质量必须符合同附件2《万科工程质量检查验收规定》和合同附件4《万科房屋接收标准》的要求。

九、 奖惩办法

奖惩办法参见合同附件3《监理合作纲要》。

十、 纠纷解决方式

1. 甲乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿调解、和解或调解、和解不成的，双方均可向甲方所在地人民法院起诉。

2. 在调解和诉讼过程中，双方应保证工程建设正常进行。

3. 如乙方在无合法理由的情况下，拒绝执行本合同约定的'由乙方完成的工作和承担相应的职责，或者以实际行动实质性违反合同规定，在甲方发出通知后仍不予整改的，甲方有权提出要求支付违约金、赔偿损失甚至解除合同的决定。

十一、 其他

1. 未经对方书面同意，无论甲方或乙方均不得转让本合同约定的权利和义务。当一方认为有充分理由(包括由于乙方不能完全履行监理合同、或者甲方现场管理人员一致认为乙方不能胜任甲方项目的监理任务)必须对本合同约定的权利和义务进行部分或全部转让时，需提前30天以书面形式知会对方。

2. 监理人应在监理服务期内，自费办理派驻到项目所在地的人员人身和自备财产的保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果监理人不办理上述保险，则应对有关风险及后果负全部责任。

3. 在履行合同中因发生不可抗力(洪水、地震、战争等)造成合同部分或全部不能履行，乙方不承担违约责任，允许延期或部分或全部不履行者，双方应签补充合同。

4. 合同实施过程中，合同双方一切联系均以书面通知为准，特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件，均属合同的补充文件。

5. 《建设工程委托监理合同》中没有提到的内容或提到但不全面的内容以本补充合同为准，若《建设工程委托监理合同》中具体条款内容与本补充合同不一致，以本补充合同为准。

6. 如有其他事宜本合同中未体现，可再签订补充合同，另签补充合同与本合同具有同等法律效力。

7. 本合同自双方签字盖章之日起生效,一式捌份,其中正本贰份，副本陆份，甲乙双方各执正本壹份，副本叁份，具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

法定代表人：

委托代理人：

年 月 日 年 月 日

法定代表人：

委托代理人：